Oggetto e descrizione
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di barriere di sicurezza e integrate sicurezza/antirumore e lavori per installazione di nuove barriere fonoassorbenti e/o barriere integrate sicurezza/antirumore
Lotto 1 (DT1) - Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di barriere di sicurezza e integrate sicurezza/antirumore e lavori per installazione di nuove barriere fonoassorbenti e/o barriere integrate sicurezza/antirumore .
Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento di un accordo quadro per singolo lotto ex art. 59 comma 3 del D.Lgs 36/2023, avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di barriere di sicurezza e integrate sicurezza/antirumore e lavori per installazione di nuove barriere fonoassorbenti e/o barriere integrate sicurezza/antirumore ricadenti sulle tratte autostradali di tutte le direzioni di tronco, suddivisa in n. 6 lotti.
Informazioni
Codice Tender | tender_70543 |
Codice RDO | rfq_18654 |
Stato | Valutazione Tecnica |
Categoria merceologica | Lavori |
Criterio di aggiudicazione | Offerta pi�� vantaggiosa |
Procedura | UE - Procedura Aperta |
CIG | B29A19AFFA |
Importi
Importo a base d'asta | 30.650.000,00 € |
Importi di sicurezza | 7.754.409,00 € |
Date
Pubblicazione bando | 29/07/2024 |
Scadenza presentazione offerta | 16/10/2024 |
Allegati
- Avviso seduta pubblica del 19.12.24 .pdf
- 01 - Bando GUUE.pdf
- 17 - Elenco prezzi prove, indagini e monitoraggio.pdf
- 03 - Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma.pdf
- 04 - Fac-simile Domanda di partecipazione.docx
- 05 - Fac-simile Dichiarazione di avvalimento.docx
- 07 - Fac-simile Manifestazione di interesse rettifica offerta ex 101.c.4.Codice.docx
- 08 - Fac-simile Dichiarazione composizione concorrente.docx
- 09 - Criteri_OEPV.pdf
- 09 A - Schema Relazione Tecnica Criterio OT-A.1.docx
- 09 B - Schema Autodichiarazione Criterio OT-A.10.docx
- 10 - Lettera di Offerta economica (VOA_W_01b).docx
- 11 - Schema Tabella spese generali (VOA_W_03).xlsx
- 12 - Schema Tabella costi manodopera (VOA_W_04).xlsx
- 13 - Schema Accordo Quadro.pdf
- 14 - Schema Contratto Attuativo.pdf
- 15 - Capitolato Speciale d'Appalto_parte I.pdf
- 15 A - Disposizioni operative su oneri ed obblighi dell'appaltatore.pdf
- 15 B - Tabella rischi sicurezza lavoratori.pdf
- 17 - Elenco prezzi manutenzone ricorrente.pdf
- 17 - Elenco prezzi nuove costruzioni - manutenzione programmata.pdf
- 17 - Elenco prezzi opere d'arte.pdf
- 19 - Sicurezza Operatore_final_con allegato 270922.pdf
- 20 - Informativa GDPR.pdf
- 17 - Elenco prezzi impianti tecnologici.pdf
- 17 - Elenco prezzi sicurezza.pdf
- 18 - Disciplinare per l’installazione cantieri.pdf
- 15 C - Allegati_HSE.zip
- 16 - Capitolato Speciale d'Appalto_parte II.pdf
- 02 - Disciplinaredigara.pdf.p7m
- 01 - Bando GUUE - rettifica.pdf
- 00 - Tender70543_Risposte alle richieste di chiarimenti.pdf.p7m
- 00 - Avviso di proroga temporale_tender70543.pdf.p7m
- 01 - Bando GUUE - rettifica proroga.pdf
- 00 - Tender70543_Risposte alle richieste di chiarimenti_09.10.2024.pdf.p7m